首页 > 司法考试 > 备考经验 > 建筑工程承包合同,施工合同承包范本

建筑工程承包合同,施工合同承包范本

来源:整理 时间:2025-04-20 12:44:14 编辑:律生活网 手机版

本文目录一览

1,施工合同承包范本

http://www.law110.com/hetong/law110pact2006.htm 建设合同,建设施工合同范本,工程承包合同,建筑工程合同,建设招标投标文本大全

2,房屋建筑承包合同范本怎么写的

甲方: 乙方: 经甲、乙双方研究决定将“XXXXXX新建住房”的建筑工程交给乙方承包施工。现根据《合同法》和《建筑法》的有关规定。为了明确双方权利和义务特签订合同书,以资双方共同遵照执行。 1、工程概括 (1)工程名称:XXXXXXX。 (2)结构类型:XXXXXXXXXX。建筑面积平方米(以建设方的实际面积为准)。 2、承包形式 (1)大清包:包工包料、该工程以乙方带资包工包料、甲方分期付款的形式(按图纸施工)承包给乙方。乙方一经承包,不得转包。 (2)承包内容:以正负零以上,所有的工程项目,按图纸设计施工,包括架空层,外贴磁砖,屋面天沟、防水,塑钢窗护栏、散水、下水道,门前道路硬化,落水管及空调管。 (3)水、电进户,有线、空调线、煤气管道进户门(防盗门)。 3、工程质量标准:乙方必须按甲方的要求及图纸施工,确保工程质量合格优良。乙方要有严格的质量管理制度,如乙方原因造成工程质量问题需返工、及材料浪费,乙方承担费用。每道工序必须经过甲方验收合格,才能进行下道工序施工。 4、房屋造价:为元/㎡的包干价。(实做平方) 5、材料供应:本工程材料由乙方自行采购、供应、保管和使用,严禁以劣充优,偷工减料,自觉接受甲方监督。 6、安全第一,文明施工 乙方应按施工安全操作规程进行施工,对所有进场的工作人员进行安全教育,提高安全意识,严禁盲目指挥、冒险蛮干。在施工过程中发生一起意外及工伤事故,所有经济损失和刑事责任由乙方自行负责,甲方一概不负责任。 7、工程工期本工程自:年月日至年月日完工。(因天气原因或节假日,工期顺延) 8、付款方式:分期付款第二层开始付款。每层付款元,主体完工付30%工程款。屋面、防水、外墙、涂料、内粉完工付50%工程款。水、电、内装、门、窗、楼道扶手、外落水完工付70%工程款。各种附属工程完工(下水道道路硬化)付80%工程款。甲方验收合格交付住房钥匙,付总工程款的付90%工程款。后期10%工程款做为保质金,一年内付清。 9、质量保证:在一年内因质量问题,乙方应积极主动配合用户解决质量问题,如不及时维修,甲方有权在保质金中扣除维修费用。 10、甲、乙双方提出变更,共同协商。 11、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,在签章之日起生效。 甲方:电话:身份: 乙方:电话:身份证:

房屋建筑承包合同范本怎么写的

3,建筑工程承包合同怎么写

建筑工程承包合同范本 发包方(以下简称甲方):___________ 承包方(以下简称乙方):___________ 为了明确责任,按质、按量、按时完成任务,依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称:___________ 二、工程地点:___________ 三、工程范围和内容:___________ 四、工程总造价:___________ 五、质量等级:___________ 六、工程工期:___________ 第二条承包方式 本工程采取下列第项方式承包。 1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算; 2、包工不包料; 3、包工包料。 如采取全部包干金额,一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害,可调整合同工程价格。 第三条价款支付与结算 一、工程款支付方式: 二、由于工程设计变更而引起的工程量增减,价格按相关定额进行增减,按实结算。 三、工程结算依据 第四条工程变更 本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计。如确需变更时,双方协商,签证协议后方可变更。 第五条工程验收 一、工程竣工后,双方组织有关人员及时验收。 二、工程竣工验收后,甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。 第六条保修条件及期限 保修期______个月,在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏,不在无偿保修范围内) 第七条双方责任 甲方: 一、工程开工前,应交给乙方施工图纸份,地质勘察报告份,并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。 二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。 三、确保乙方施工中的工作、生活环境,协助乙方协调当地群众关系。 乙方: 一、根据甲方按合同提供的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等,及时编制施工方案,做好各项施工准备工作; 二、负责施工现场布置,指定电源、水源、道路和材料堆放位置; 三、严格按照施工图和技术说明书进行施工,确保工程质量。按合同规定时间,如期完工并交付验收,如遇不可抗拒因素,合同工期顺延。 第八条违约责任 乙方的责任: 一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。 二、工程未按合同规定的工期交付使用的,每逾期1天,按工程造价万分之付违约金。 甲方的责任: 一、未能按照合同的规定履行自己应付的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失; 二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运,人员和机械设备调迁,材料和构件积压的实际损失; 三、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任; 四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金; 五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之偿付乙方赔偿金。 第九条安全、文明施工 乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。 乙方应文明施工,加强建设工程施工现场管理,保障施工顺利进行。 第十条附则 一、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等,也是本合同的组成部分; 二、甲方指定为工地代表;乙方指定为工地代表。 三、本合同未尽事宜,双方另行解决。 四、本合同一式份,甲、乙双方各执份。 甲方(签章)乙方(签章) 开户银行:___________开户银行:___________ 帐号:___________帐号:___________ 电话:___________电话:___________ 年、月、日

建筑工程承包合同怎么写

4,工程承包合同范本

经双方协议, 电气工程承包给杨宇田电工作业班组,包价为 元/M2,订立以下条款:  一、 合同双方:  甲方:太和二建第一项目经理部  乙方: 电工作业班组  二、 承包内容:  电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装配电箱安装、避雷接地等施工图纸所含概的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。  三、 双方责任:  1、 甲方负责材料供应,协调各种工序施工。  2、 乙方必须按设计、施工规范及施工技术交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。  3、 乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,发生事故的责任自负。  4、 乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。  5、 乙方领用电动工具等小型工具要保管好,对于正常损坏(如炭刷用完,轴承损坏等)甲方负责维修,对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承,因轴承损坏而烧坏转子、定子等),乙方负责一切维修费。  6、 如乙方在施工中发生超出质量验评标准一律不给计算工资,不合格的一律返工重作,并扣罚返工所用的材料费。  7、 乙方施工完的每道工序必须履行签字手续,方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、工长、技术员和质量检查员签字后才能生效。  8、 乙方有权拒绝甲方违章指挥,有权拒绝不合理的工作安排。甲方提供安全保护用品。  9、 乙方签订协议后向甲方交付安全抵押金500元,要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例,班组作业完工后,未发生安全事故及未违反现场安全规定,此项押金如数退还。  10、 为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明施工条例,乙方向甲方交付抵押金500元,作业完工后乙方未违反文明施工条例,甲方将此项押金如数退还。  11、 乙方在施工中质量优良、节约材料、文明施工,在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/M2奖励。  四、 承包款结算方法:  乙方在必须每月3日前报上月工作量,履行签字手续后结算80%工资,工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清。  五、 合同一经签定,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。  六、 本合同一式两份,甲乙双方各一份,双方签字后生效。  确定是哪儿都能找到工程承包合同范本 ,原因是工程承包合同范本 很容易找的,而且工程承包合同范本 现在也不是太难找。关于找具体的工程承包合同范本 ,我建议你到这里看看工程承包合同范本 ,之所以这里的工程承包合同范本 比较全,其他地方的工程承包合同范本 网,可能不如这里的工程承包合同范本 全面,确定是哪儿都能找到工程承包合同范本 ,原因是工程承包合同范本 很容易找的,而且工程承包合同范本 现在也不是太难找。关于找具体的工程承包合同范本 ,我建议你到这里看看工程承包合同范本 ,之所以这里的工程承包合同范本 比较全,其他地方的工程承包合同范本 网,可能不如这里的工程承包合同范本 全面谢谢了呢啊
协 议 书甲方: 乙方: 为发挥甲乙双方各自优势,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》及有关法律规定,经双方友好协商达成以下施工协议书。第一条 工程概况 1、工程名称: 2、工程内容: 3、施工工期: 年 月 日至 年 月 日共计 天。第二条 甲方责任1、开工前向乙方提供施工图纸或做法,并向乙方进行现场交底,说明使用注意事项。2、对工程质量进行监督检查,验收。第三条 乙方责任1、严格按照施工图或做法说明进行施工,确保工程质量,按合同规定工期完成施工任务并交付。2、接受甲方在施工过程中对质量、安全、进度、现场文明等方面的管理及规定。3、施工过程中如损坏甲方楼层吊顶、墙面等设施由双方协商。4、已和负责弱电的张工协商同意施工,如有损坏双方协商。第四条 安全生产及文明施工1、安全防护及现场文明,必须严格按照省市安全规定及项目部要求执行。2、坚持预防为主,进场前乙方应对施工人员进行安全教育,杜绝各类事故的发生,如发生事故,责任由乙方自负。第五条 其他1、乙方施工前付给甲方一万元工程保证金,乙方完工后没有损坏甲方设施,甲方退还乙方全额保证金未尽事宜,双方协商办理。本合同双方签字后生效,工程完工并结算完毕协议作废。甲方: 乙方:20 年 月 日

5,我想写一份建筑工程的合同不知如何写尽参考

建筑工程的承包合同,有标准样本,前半部分是标准条款,只须填空,后部分是专用条款,格式也印有,只是内容应先双方磋商沟通,达成一致后填写。是当地住建委和工商管理局主编的。只须去工商管理局购买。
装饰装修合同 委托方(甲方): 承接方(乙方): 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条:工程慨况 1.工程地址: 2.居室规格: 层(式) 室 厅 厨 卫 阳台,施工面积: 平方米。 3.施工内容:详见本合同附件《装饰预算表》所含项目和施工图。 4.委托方式: 5.工程开工日期: 年 月 日 ;工程竣工日期: 年 月 日,工程施工天数: 天。 第二条:工程费用 工程价款(人民币大写) 拾 万 仟 佰 拾 元;施工项目详见本合同附件《装饰预算表》。 1.材料款 元; 偿旦稗秆织飞半时报江 2.人工费 元; 3.设计费__________元; 4.施工清运费__________元; 5.搬卸费__________元; 6.管理费__________元; 7.其他费用______________元。 第三条:质量要求 1. 工程使用的主要材料品牌、规格、经双方认可。 2. 工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。 3.施工中,甲方增加施工项目或特殊质量要求,双方应确认增加的费用,应另签订补充合同。 4.由甲方采购的材料、设备、产品质量由甲方负责,由产品质量造成的施工质量问题,乙方不承担任何责任 。 5.甲方如聘请工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。 第四条:材料供应 1.甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2.乙方提供的材料运到现场后,应及时通知甲方进行材料验收,甲方应在24小时内进行验收,在指定时间内如不到场进行验收视为认可。如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。 3.甲方负责采购供应的材料、设备,应该符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工工期顺延,并按延误工期处罚,按甲方提供的材料合计金额的10%作为误工损失费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成的损失,由乙方负责赔偿。 第五条:付款方式 1.合同签订后,甲方应付工程款的35%为首付款;隐蔽工程完工后,甲方第二次支付工程款的35%为二期款;木制作完工后,甲方第三次支付工程款的25%;剩余5%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程款时,不得交付使用。 2.工程施工中如有项目需要变更,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增加项目的价款当场结算,结清价款后方能施工。 3 . 甲方未按本合同规定期限付工程款,每逾期一天按未付工程款的1%支付给乙方为违约金。 第六条:工程工期 1 . 因乙方原因而延迟完工,每日按工程款的1‰作为违约金罚款支付给甲方,直至工程款扣完为止。因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款的1‰作为误工费支付给乙方。 2.甲方供应的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费用由甲方承担,工期顺延。由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。 3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调处理,尽快解决纠纷,以继续施工。 4.施工中,甲方未经乙方同意,私自通过施工人员擅自更改施工项目和施工图所引起的后果与质量问题由甲方自负责任。 第七条:工程验收 1.工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。 2.乙方通知甲方进行工序及竣工验收时,甲方应在24小时内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格;甲方未经乙方同意自行搬进入住,视为验收合格。 3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。 第八条:其他事项 1. 甲方责任 1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、线路图,并向乙方进行现场交底。 2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空现场,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的场地中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。 3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。 2.乙方责任 1)指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。 2)负责施工现场的安全,严防火灾、文明施工。并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。 3)严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,均按违约论处。 4)在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工验收合格之日算起,隐蔽工程为3年;其余为2年。 第九条:违约责任 1.合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。 2.合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。双方不愿通过协商解决或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民*提起诉讼。 第十条:合同的变更和终止 合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续; 订立终止合同协议后,可视为本合同解除。 第十一条:合同生效 1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效;工程完工后自动终止合同。 2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。 3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式 份,甲乙双方各执 份。 甲方(业主): 乙方(代表): 电话: 电 话: 签约日期: 年 月 日 签约日期: 年 月 日

6,如何写建筑工程合同

-一、建筑工程合同策划概述(一)合同策划及要考虑的问题在建筑工程项目的初始阶段必须进行相关合同的策划,策划的目标是通过合同保证工程项目总目标的实现,必须反映建筑工程项目战略和企业战略,反映企业的经营指导方针和根本利益。合同策划需考虑的主要问题有:项目应分解成几个独立合同及每个合同的工程范围;采用何种委托方式和承包方式;合同的种类、形式和条件;合同重要条款的确定;合同签订和实施时重大问题的决策;各个合同的内容、组织、技术、时间上的协调。(二)合同策划的意义(1)合同的策划决定着项目的组织结构及管理体制,决定合同各方面责任、权力和工作的划分,所以对整个项目管理产生根本性的影响。业主通过合同委托项目任务,并通过合同实现对项目的目标控制。(2)合同是实施工程项目的手段,通过策划确定各方面的重大关系,无论对业主还是对承包商,完善的合同策划可以保证合同圆满地履行,克服关系的不协调,减少矛盾和争议,顺利地实现工程项目总目标。(三)合同策划的依据(1)业主方面:业主的资信、资金供应能力、管理水平和具有的管理力量,业主的目标以及目标的确定性,期望对工程管理的介入深度,业主对工程师和承包商的信任程度,业主的管理风格,业主对工程的质量和工期要求等。(2)承包商方面:承包商的能力、资信、企业规模、管理风格和水平、在本项目中的目标与动机、目前经营状况、过去同类工程经验、企业经营战略、长期动机、承受和抗御风险的能力等。(3)工程方面:工程的类型、规模、特点,技术复杂程度、工程技术设计准确程度、工程质量要求和工程范围的确定性、计划程度,招标时间和工期的限制,项目的盈利性,工程风险程序,工程资源(如资金、材料、设备等)供应及限制条件等。(4)环境方面:工程所处的法律环境,建筑市场竞争激烈程度,物价的稳定性,地质、气候、自然、现场条件的确定性,资源供应的保证程度,获得额外资源的可能性。(四)合同策划的程序(1)研究企业战略和项目战略,确定企业及项目对合同的要求。(2)确定合同的总体原则和目标。(3)分层次、分对象对合同的一些重大问题进行研究,列出各种可能的选择,按照上述策划的依据,综合分析各种选择的利弊得失。(4)对合同的各个重大问题作出决策和安排,提出履行合同的措施。在合同策划中有时要采用各种预测、决策方法,风险分析方法,技术经济分析方法。在开始准备每一个合同招标和准备签订每一份合同时都应对合同策划再作一次评价。二、业主的建筑工程合同策划(一)分散平行承包和全包(1)分散平行承包,即业主将设计、设备供应、土建、电器安装、机械安装、装饰等工程施工分别委托给不同的承包商。各承包商分别与业主签订合同,各承包商之间没有合同关系。其特点是:1)业主有大量的管理工作,有许多次招标,需作比较精细的计划及控制,因此项目前期需要比较充裕的时间。2)业主负责各承包商之间的协调工作,对各承包商由于互相干扰所造成的问题承担责任。由于不确性因素的影响及协调难度大,因而这种承包方式的合同争执较多,工期长、索赔多。3)该承包方式要求业主管理和控制较细,业主必须具备较强的项目管理能力。4)对于大型工程项目,该承包方式使业主面对众多承包商,管理跨度大,协调困难,易造成混乱和失控,且业主管理费用增加,导致总投资增加和工期延长。5)采用这种承包方式,业主可以分阶段进行招标,可以通过协调和项目管理加强对工程的干预。同时承包商之间存在着一定的制衡。6)采用这种承包方式,项目的计划和设计必须周全、准确、细致。这样各承包商的工程范围容易确定,责任界限比较清楚。(2)全包(又称统包,一揽子承包,设计一建造及交钥匙工程)合同,即由一个承包商承包建筑工程项目的全部工作,并向业主承担全部工程责任,包括设计、供应、各专业工程的施工,甚至包括项目前期筹划、方案选择、可行性研究和项目建设后的运营管理。该承包方式的特点是:1)减少业主面对的承包商数量和事务性管理工作。业主提出工程总体要求,进行宏观控制、验收成果,通常不干涉承包商的工作,因而合同纠纷和索赔较少。2)方便协调和控制,减少大量的重复性的管理工作,信息沟通方便、快捷、准确。有利于施工现场管理,减少中间环节,从而可减少费用和缩短工期。3)业主的责任体系完备,避免各种干扰,对业主和承包商都有利,工程整体效益高。4)业主必须选择资信度高、实力强,适宜全方位工作的承包商,他不仅需具备各专业工程的施工力量,而且尚需很强的设计、管理、供应,乃至项目策划和融资能力。(3)采用上述二者之间的中间形式,即将工程委托给几个承包商,如设计、施工、供应等承包商。(二)招标方式的选择国际上经常采用的招标方式有公开招标、邀请招标和议标。我国颁布实施的《中华人民共和国招标投标法》规定,招标分为公开招标和邀请招标。1.公开招标公开招标又称无限竞争性招标,是由招标单位在国内外主要报纸,有关刊物上,或电视、广播上发布招标广告。凡符合规定条件的承包商都可自愿参加投标,数量不受限制。这种招标方式,招标单位有较大的选择余地,可在众多的投标单位之间选择报价合理、工期短、信誉良好的承包商,但由于参与竞争的承包商可能很多,增加了资格预审和评标的工作量,也使招标费用支出较多。公开招标在国际上已沿用了很长时间,也是我国目前最广泛采用的招标方式。但这种方式业主管理工作量大,要准备很多资格预审文件、招标文件,要进行资格预审、评标、举行澄清会议等。虽可降低报价、提高工程质量,但招标期较长。2.邀请招标邀请招标又称有限竞争性招标。这种招标不发布广告,由招标单位向预先选择的数目有限的承包商发出邀请信,邀请他们参加某项工程的投标竞争。采用邀请方式招标,一般可以保证参加投标的承包商有此项工程经验,信誉可靠,有能力完成该工程项目,招标单位可以减少招标工作量,节省招标费用,也能增加每个投标者的中标机会。但这种方式限制了竞争范围,有可能漏掉一些在技术上、报价上有竞争力的后起之秀。邀请招标方式适用于以下情况:(1)在特殊情况下,工程规模大,招标单位认为中、小型施工企业不可能胜任,因而选定几家大公司参加投标。(2)工程复杂、专业性强,招标单位认为只有某些企业才能承担。(3)工程规模小,为节约招标开支没有必要公开招标。(4)公开招标后,无人投标,招标单位只好邀请少数单位投标。(5)由于工期紧迫或保密的要求等原因而不宜公开招标的工程。邀请的投标单位一般5~10家,不能少于3家。3.议标对不宜公开招标或邀请招标的特殊工程,应报县级以上地方人民政府建设行政主管部门,经批准后可以议标。这种方式是建设单位或其代理人直接邀请某一承包商进行谈判,达成协议后将工程任务委托这家承包商去完成。若谈不成,可另邀请一家,直到达成协议为止。议标通常适用于以下情况:(1)工程的性质特殊,内容复杂,发包时尚不能清楚详尽地确定其中若干技术细节和近似的工程量。(2)采用某种新技术,需施工单位从设计阶段就开始参加合作。(3)公开招标或邀请招标未能产生中标单位。(4)工程规模不大,工期紧张,需边设计边施工等。这种招标方式易于处理一些问题,使双方紧密配合,但竞争性差,可能会使承包价格偏高。因此,无特殊情况,为规范建筑市场行为,应严格限制议标方式。(三)合同种类的选择合同的计价方式有很多种,不同种类的合同,有不同的应用条件、不同的权力和责任分配、不同的付款方式,同时合同双方的风险也不同,应依具体情况选择合同类型。目前,合同的类型主要有四种。1.单价合同这是最常见的合同种类,适用范围广,如fidic土木工程施工合同。我国的建设工程施工合同也主要是这一类合同。在这种合同中,承包商仅按合同规定承担报价的风险,即对报价(主要为单价)的正确性和适宜性承担责任;而工程量变化的风险由业主承担。由于风险分配比较合理,能够适应大多数工程,能调动承包商和业主双方的管理积极性。单价合同又分为固定单价合同和可调单价合同等形式。单价合同的特点是单价优先,例如fidic施工合同,业主给出的工程量表中的工程量是参考数字,而实际合同价款按实际完成的工程量和承包商所报的单价计算。虽然在投标报价、评标、签订合同中,人们常常注重合同总价格,但在工程款结算中单价优先,所以单价是不能错的。对于投标书中明显的数字计算的错误,业主有权先作修改再评标。2.固定总价合同(1)固定总价合同的概念及特点这种合同以一次包死的总价委托,价格不因环境的变化和工程量增减而变化,所以在这类合同中承包商承担了全部的工作量和价格风险。除了设计有重大变更,一般不允许调整合同价格。在现代工程中,特别在合资项目中,业主喜欢采用这种合同形式,因为:①工程中双方结算方式较为简单。②在固定总价合同的执行中,承包商的索赔机会较少(但不能根除索赔)。通常可以免除业主由于要追加合同价款、追加投资带来的需上级,如董事会、甚至股东大会审批的麻烦。但由于承包商承担了全部风险,报价中不可预见风险费用较高。承包商报价的确定必须考虑施工期间物价变化以及工程量变化带来的影响。在这种合同的实施中,由于业主没有风险,所以他干预工程的权力较小,只管总的目标和要求。(2)固定总价合同的应用前提在以前很长时间中,固定总价合同的应用范围很小:①工程范围必须清楚明确,报价的工程量应准确而不是估计数字,对此承包商必须认真复核。②工程设计较细,图纸完整、详细、清楚。③工程量小、工期短,估计在工程过程中环境因素(特别是物价)变化小,工程条件稳定并合理。④工程结构、技术简单,风险小,报价估算方便。⑤工程投标期相对宽裕,承包商可以作详细的现场调查、复核工作量、分析招标文件、拟定计划。⑥合同条件完备,双方的权利和义务十分清楚
文章TAG:建筑建筑工程建筑工程承包工程建筑工程承包合同

最近更新

  • 获嘉县人民法院,新乡市获嘉县人民法院获嘉县人民法院,新乡市获嘉县人民法院

    你可以在网上找到镇江市句容县人民法院的审判。后来他们两个躲在乡下,被村民举报了,其中两人被警方抓获,并被受害人家属告上法庭,两人都认罪了,最后法院决定枪毙他们。?1.最好去法院或电话查.....

    备考经验 日期:2025-04-20

  • 达成协议不履行协议怎么办,双方达成协议一方不履行怎么办达成协议不履行协议怎么办,双方达成协议一方不履行怎么办

    经调解达成协议当事人不在怎么办履行/调解协议,一方当事人在协议。和解协议签字后无履行如何和解协议无履行解决办法有:向*申请恢复执行,是协议否履行怎么办【法律解析】是/否协议否履行.....

    备考经验 日期:2025-04-20

  • 公共生活,公共生活行为规范有哪些公共生活,公共生活行为规范有哪些

    公共生活行为规范有哪些2,怎样理解公共生活需要公共秩序3,与我们公共生活息息相关的公共利益包括那些4,什么是公共生活规则5,我们应如何从自身做起构建文明的公共生活秩序6,公共生活和私人.....

    备考经验 日期:2025-04-19

  • 法律案例法律案例

    -1案例的案件将被驳回。法律案例的现实说起来很麻烦,法律案例分析范文约1500字【案情简介】李女士和丈夫张先生婚后拥有一套房子,最近为了买新房,决定将其出售,法律案例分析简单来说,首先,店.....

    备考经验 日期:2025-04-19

  • 婴幼儿算超载吗,5座车坐6个人怎么处罚婴幼儿算超载吗,5座车坐6个人怎么处罚

    带娃超载带娃超载。多一个宝宝算超载?多一个宝宝算超载,儿童计数超载是超载,婴儿算超载人,宝宝算不算超载私家车私家车宝宝也算超员。车里多一个宝宝算不算超载法律分析:车里多一个宝宝算.....

    备考经验 日期:2025-04-19

  • 二类事业单位,二类事业单位能调一类事业单位吗二类事业单位,二类事业单位能调一类事业单位吗

    二类事业单位能调一类事业单位吗2,市直事业单位公益一类和二类分别是什么3,一类事业单位和二类事业单位有什么区别4,公益二类事业单位工资标准是怎样的5,什么是二类事业单位6,什么是公益二.....

    备考经验 日期:2025-04-19

  • 非法经营同类营业罪非法经营同类营业罪

    非法经营同类营业犯罪、刑法非法经营。非法经营同类营业犯罪数额特别巨大的标准:非法经营,该经理利用职务之便,利用其公司、企业经营为本人经营或为他人同类营业谋取利益,数额为-1/。1、.....

    备考经验 日期:2025-04-19

  • 合同*法律条款合同*法律条款

    -3合同*上有什么规定?合同*司法认定、什么是合同*犯罪、合同*犯罪与民事*行为in法律On合同-2/*犯罪的构成要件法律主观方面:合同*犯罪是指以非法占有为目的的犯罪的签订和履行。1、合同.....

    备考经验 日期:2025-04-19