首页 > 公司 > 经济仲裁 > 安装合同书样本,安装协议书如何写

安装合同书样本,安装协议书如何写

来源:整理 时间:2023-02-04 02:31:06 编辑:律生活 手机版

1,安装协议书如何写

设备安装协议书范本 甲方:xxx厂 法定代表人: 厂长乙方:甲方因业务需要,由乙方安装部分产品,双方经过协商,达成如下协议书:一、安装的项目名称和地点:二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬: 名称 规格 型号 数量 安装 合 计 三、完成安装的期限:从 年 月 日到 年 月 日四、安装的质量要求:五、安装的安全责任:乙方确保规范、安全地完成上述安装内容,安装过程中如发生人身、财产的损害事故的,乙方自行承担全部责任或者损失,与甲方无关;六、安装报酬的结算支付时间:七、违约责任:乙方每逾期一天,支付违约金 元;甲方逾期付款的,按照每日万分之二点一赔偿利息损失;八、如因本协议书发生纠纷的,双方协商解决,不成时交由xxx县人民法院裁判。九、本协议书经双方签章后生效,协议书一式二份,双方各一份。甲方:xxx厂 乙方: 年 月 日
直接点击安装 即可!

安装协议书如何写

2,安装施工合同的格式是什么写的时候要注意哪些

  给你个范本看一下  合 同 书  xxxx公司(下称甲方)将xxxx工程承包给xxxx公司(下称乙方)施工,为了明确责任,签定合同如下:  一、 工程名称  二、 工程内容  三、 工程地点  四、 施工方式  甲方出具图纸及施工要求,乙方按图纸做出预算。对于施工过程中的隐蔽工程,必须做好记录并填写工程量签证单。  五、 施工期限  年月日至月日  六、 合同金额  七、 付款方式  1、 合同签定后个工作日内,甲方向乙方支付本合同总金额的%即人民币元整款项作为预付款。  2、 施工完成总工作量的一半时,甲方再向乙方支付本合同总金额的%即人民币元整,作为进度款项。  3、 本合同全部工程完工并经甲方验收合格后一个月内,甲方向乙方付清合同余款(扣押工程总造价的5%作为质保金,保质期为一年)。  八、 双方的责任和义务  1、 甲方按合同规定向乙方拨付预付款及进度款。  2、 甲方向乙方出具图纸和施工要求。  3、 甲方向乙方提供施工所需的场地、水、电等条件,保证施工顺利进行。  4、 乙方向甲方提供营业执照及资质证明复印件。  5、 乙方按合同规定及图纸要求,保质保量按期完成工程施工,并做好施工记录。  6、 乙方负责施工期间的安全,施工过程发生的一切事故由乙方负责,包括工程施工过程中进入现场的非乙方人员的安全。  7、 乙方在施工过程中, 不得损坏与本合同所指项目无关的甲方设施。  九、 违约责任  1、 该项目若一方或双方出现问题,双方应友好协商解决。若协商不成,可诉求法律仲裁机构裁决。  2、 本合同中一切未尽事宜,由甲乙双方另行协商处理或追加补充协议。  十、其它  本合同一式两份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执一份。  甲方:公司 乙方:公司  代表: 代表:  年月日

安装施工合同的格式是什么写的时候要注意哪些

3,谁有建安合同的范本啊

建筑安装合同范本  _________年_________月_________日,_________(简称甲方),与_________(简称乙方),签订安装主机的项目合同。  1.安装工程名称:_________。  2.工程地点:_________。  3.工程范围:本合同所附图纸及估价单。  4.完工期限:本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十(60)天内,完成安装工程,其中包括_________主机试验运行。  5.安装工程总价格:_________美元整。  6.安装工程付款进度:  第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整;  第2期:甲方在A港口造船工程开始时,付给乙方工程总价15%,即_________美元整;  第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价10%,即_________美元整;  第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即_________美元整;  第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_________美元整;  第6期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的10%,即_________美元整。  7.违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即_________美元整。  8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费,予以支付。  9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。  10.工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除。  11.工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束。  12.工程保证:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一(1)年。  13.附带条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。  14.附件:本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力。  相关的合同范本 ·英文建筑合同 ·房屋建筑装修施工合同 ·建筑工程施工安全合同协议书 ·建筑安装施工合同 ·国际土木建筑工程合同 ·标准建筑工程施工合同范本15.合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。  16.附加条款:主机的保养--乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对_________主机保养服务一(1)年,每六(6)个月派员一次维护正常运行。  本合同按双方所签日期生效。  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________  签订地点:_________ 签订地点:_________

谁有建安合同的范本啊

4,我需要一个水电安装合同详细的

水电安装合同甲方:(发包方)乙方:(承包方)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。第一条:工程概况1、工程名称 武川县第一小学教学楼、公寓楼及餐厅2、工程承包方式: 乙方承包人包清工。并自备工具3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日4、合同价款:按建筑每平米建筑实际面积 元 一次性包死第二条:关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。第三条:关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。4、本工程由_______方设计施工方案。第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定1、付款按每层完成后工程量的 %工程款支付给乙方,整体竣工验收合格后支付 %。剩余5%保修金。竣工一年后如无问题后一次性付清。2、本工程保修期1年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。3、双方款项住来均应出具收据。4、工程结算方式:按建筑(每平米) 一次性包死5、乙方承包内容:1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、临时用水 电的施工及维护8:地暖安装 9:消防设施及管道 10:第六条:纠纷处理因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。第七条:全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。第八条:其它约定1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。第九条:附则1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_______。5、工程保修期伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方________签字(盖章) 乙方________签字(盖章)___年___月___日 ___年___月___日
进入《中华文本库》网站,在“文档搜索”处填入“水电”几个字,再点“go”,搜索结果中就有相关的合同。(在百度上搜“中华文本库”,即可找到该站)

5,制作安装合同书

写明合同标底 时间 验收标准 结算方式 双方权利义务 争议解决方式等 给你个样本参考一下吧 郑 州 郑 东 会 展 有 限 公 司 展台展位设计制作项目合同书 甲方:长春市富士特流体设备制造有限公司 乙方:郑州郑东会展有限公司 甲、乙双方,依据《中华人民共和国合同法》有关条款,就第三十六届全国制药机械博览会长春市富士特流体设备制造有限公司特装展位设计施工及展位服务事宜,经双方友好协商,协议如下,并严格执行: 一、 工程名称:第三十六届全国制药机械博览会长春市富士特流体设备制造有限公司特装展位设计制作及展位服务。 二、 工程地点:南昌国际展览中心 三、 乙方搭建工期:2008 年11 月 2 日—— 11月 5 日 四、 验收展位日期:2008 年11月 5 日闭馆前。 五、 验收标准:本合同附件效果图纸和验收标准。 六、 甲方使用展位日期:2008年 11月 6 日—— 11 月 9 日 七、 合同造价及付款 1、 双方本着长期合作、互惠互利之原则,乙方向甲方提供优惠的价格:合同造价共计人民币壹万玖仟圆整(¥20000.00)。 2、 付款方式:本协议金额的50%即人民币壹万圆整(¥10000.00元)于合同签定后5个工作日内支付(户名:陈东伟 开户行:中国农业银行郑州市郑东支行 账号:622848 0710359502816)。余款人民币壹万圆整(10000.00元)在布展结束经验收达到甲方要求,现场支付。 八、 甲乙双方义务和责任: (一)甲方义务和责任: 1、 根据合同规定,按时付款。 2、 甲方在2008年 11 月 5日闭馆前履行验收义务,在展会期间,甲方发现展台有任何异议,可要求乙方马上整改。 3、甲方有权处理本工程中甲方购买的物品。 (二)乙方义务和责任: 1、 乙方应严格根据甲方确认的图纸和施工方案进行施工,施工过程中如需对图纸进行修改,应征得甲方书面确认,并确保工程质量,否则,由此给甲方造成的损失由乙方负责; 2、2008 年 11月 6 日 - 11月 9日展会期间乙方派相关工作人员负责甲方展台维护,以确保展会期间工作顺利进行; 3、乙方应确保在其施工人员及工作人员不得与场馆内任何第三方发生争执。若因与第三方发生争议所引起的一切后果由乙方自行承担。 九、违约条款 1、 乙方必须严格依照甲方确认的设计图纸和方案制作并安装,确保工程质量和进度。如发生质量问题或由于乙方的责任使甲方不能在2008 年 11 月 6 日- 11月9日正常使用展位,乙方偿付甲方合同总额的10%做为违约金。 2、 甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,每天按应付欠款的10%偿付给对方逾期付款违约金。 3、 甲方如在乙方制作或布展中途对设计方案有较大变更,双方应就该签定书面变更协议,甲方应承担乙方由此增加的全部费用。 十、本合同内容的修改或变更均应甲乙双方共同书面认可;由本合同所产生的任何权利或义务未经许可不得转让。双方任何一方未按合同执行,对方有权终止合同,由此造成的损失,由违约方赔付。 十一、双方均有就本合同对外保密的责任。 十二、本合同自双方代表签字盖章之日起生效,至履行完毕之日自动作废,本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。具有同等法律效力。 十三、甲、乙双方对合同产生之任何争议,双方友好协商,协商不成双方均有权申请人民法院判决。 十四、效果图纸、双方营业执照作等为本合同的附件,具有同等的法律效力。 甲方(盖章):长春市富士特流体设备制造有限公司乙方(盖章):郑州郑东会展有限公司 代表人(签字盖章): 代表人(签字盖章): 2008 年10 月28 日 2008年10月28日
临沂精灵手绘墙画艺术工作室手绘墙合同书 委托方(甲方): 承接方(乙方):临沂精灵手绘 工程项目: 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行墙体绘画。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条:工程概况 总计:绘制面积____________ 平方米, 工程总天数:________天 第二条:工程价款 工程价款由甲方按每平方米______元支付给乙方,合计金额(金额大写)________________ 元。 第三条:质量要求 1. 绘制保证使用 马利丙烯颜料 ,________________________ 图案,经双方在图上签字认可。 2 绘制中,甲方如有特殊绘制项目或特殊质量要求,双方确认增加的费用,应另签订补充合同。 3. 采购颜料、人工、施工质量全由乙方全权负责。 第四条:材料供应 1. 乙方提供的材料如不符合质量要求,应禁止使用,如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。2. 在绘制墙体3年内,如颜料出现脱落或起裂现象,由乙方负责免费修补绘制。(备注:墙体由于自身质量或环境等问题引起的变色或脱落、起裂等情况乙方均不负责) 第五条:付款方式 1. 合同一经签订,甲方即应付三分之一工程预付款进行材料购买及方案设计。2. 甲方确定设计方案签字后,开始墙体绘制,预付总费用的半数后,乙方将开始正式的绘制工作。3. 甲方将在全部绘制结束后,两天内对墙绘作品提出细节修改及精细度的提高,并支付齐剩余款项。 第六条:工程验收 1. 乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在两天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方责任自负。(在甲方未入住情况下未到场验收而把物品搬入,视为验收合格。)2. 甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。 第七条:违约责任 合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应原价进行赔偿。 第八条:合同的变更和终止 1. 合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。 2 绘制施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。 第九条:合同生效 1. 本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。 2. 补充合同与本合同具有同等的法律效力。 甲方: 乙方:临沂精灵手绘 电 话: 电 话: 签约地址: 签约日期: 年 月 日 支持帮助同行!! 希望采纳

6,工程安装合同

建设单位(甲方):  承包单位(乙方):  乙方承接甲方的 工程项目,该项目总造价 (大写) ,双方本着公平、公正的原则,同意签署友好合作协议,细则如下:  1、施工方面:  乙方必须按甲方提供的设计方案(本合同预算的设计方案)施工,乙方不得擅自修改,甲方有必要修改施工方案时,如有超出本预算范围的,作增加部份,另补费用。如果施工过程中在施工方案与实际施工出现问题时,双方通过友好协商解决。  2、材料保证方面:  乙方使用的安装材料必须符合甲方图纸提供的技术标准及甲方指定的产品,不得换与本技术标准不符的产品,如设计图纸上指定使用某生产商的产品时;而该生产商不生产或停止生产该产品,则双方可通过协商解决代用品问题。  3、施工安全:  施工期间乙方要做足安全设施,预防事故发生,甲方有权监督乙方的安全工作,显示有关指引时,乙方必须跟进、改善工作环境,若出现问题乙方负责。  4、技术要求:  按照附件《设计说明和报价》所注说明。  5、保养责任:  乙方对该项安装工程,实行 的保养;但有规定:对乙方提供的安装材料,如属于材料质量问题,乙方负责更换,不收取任何费用。如属于人为问题乙方不负责材料费用,但甲方提供的材料,则不在该保养范围内(备注:如有发生不可预测的自然灾害,则自动终止保养责任)。  6、施工期:  甲方提供方便的施工场地及临时水源、电源,不影响乙方施工的前提下,乙方应在甲方通知进场日起 天(即 XX 年 月 日)内完成所有工程,并经甲方验收合格汇签日为准。  7、付款方式:  总工程费用为:  付款方式:  8、其它:  1.若甲方无故不按时按额交付工程款,则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。  2.本合同如有未尽事宜,双方可协商补充,双方决定补充合同与本合同具有同等效力,本合同自双方签字日起,起法律效力,本合同甲乙双方各执一份,双方遵守执行。如遇双方未能协商解决则由乙方所在地法院仲裁。  甲方盖章: 乙方盖章:
工程安装合同 工程名称:  委托单位:  设计单位:  设计编号:  合同编号:  ____年____月______日订  建筑安装工程设计合同  订立合同双方:  建设单位:__________________,以下简称甲方;  设计单位:__________________,以下简称乙方。  为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。  一,工程名称,规模,投资额,建设地点  甲方委托乙方承担_____工程的设计项目,建筑安装面积为______平方米,批准总投资为____万元,建设地点在_________  二,甲方的义务  1,甲方应在一九____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在一九____年____月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。  2,及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。  3,在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。  4,在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。  5,甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。  三,乙方的义务  1.乙方必须在一九____年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在一九______年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在一九____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。一九____年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。  大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)  2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。  3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。  4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。  四,设计的修改和停止  1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按____元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。  2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。  3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。  五,设计费的数量和交付办法  本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。  六,奖励与违约责任  1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。  2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日____元计算增付设计费。  3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。  4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。  5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。  七,其它  _____________________________________________________________________________________________________________.  本合同自一九____年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。  在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式___份,送计委,建委,建行……等单位各留存一份。  建设单位(甲方):          设计单位(乙方):  代表人:                 代表人:  联系人:                 联系人:  通讯处:                 通讯处:  电话或电报:               电话或电报:  开户银行:                开户银行:  帐号:                  帐号:                          ____年____月____日订

7,机电安装合同范本

机电设备安装工程施工承包合同甲方:乙方:经甲乙双方共同协商,就×××电站机电设备安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。一、工程名称:×××电站机电设备安装工程二、工程地点:三、工程内容:详见工程量报价清单。四、工程价款及工程结算:乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为: 。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。五、工程工期:根据甲乙双方商定,乙方在 × 年 × 月份进场施工,×年 × 月 × 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如非乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月×××元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。六、付款方式:(1)工程预付款:在本合同签订后7天内,甲方按合同总价的20%支付工程预付款,便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。(2)工程进度款:按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。七、双方责任:甲方:1、提供施工图纸、技术资料4套,并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系。乙方:1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。2、乙方进场后,在半个月内编制切实可行的施工组织设计,施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。八、质量验收:1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准。2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。九、安全管理:1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。十、违约、仲裁:1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。十一、其他:1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。1)设计图纸及招投标文件的技术要求。2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。3)设计变更通知等技术文件。2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大。4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。十三、合同份数:本合同一式4份,甲、乙双方各持2份。甲 方: 乙 方:法人代表(委托人): 法人代表(委托人):联系电话: 联系电话:开户银行: 开户银行:银行帐号: 银行帐号:二OO九年八月二七日
建设工程施工合同范本和通用条款 第一部分 协议书 发包人(全称):_________________________ 承包人(全称):____________________________________   依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。  一、工程概况  工程名称:______________________ 工程地点:___________________________  工程内容:______________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________   资金来源:_______________ 二、工程承包范围  承包范围________________________  三、合同工期:  开工日期:_____________________________________________ 竣工日期:________________________________________ 合同工期总日历天数_________________天  四、质量标准  工程质量标准:____________________________________________五、合同价款   金额(大写):_____________________________元(人民币)       ¥:_____________________________元  六、组成合同的文件  组成本合同的文件包括:  1、本合同协议书  2、中标通知书  3、投标书及其附件  4、本合同专用条款  5、本合同通用条款  6、标准、规范及有关技术文件  7、图纸  8、工程量清单  9、工程报价单或预算书  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。  七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。  十、合同生效  合同订立时间:________ 年__________ 月__________ 日  合同订立地点: _________________________________________________________________   本合同双方约定_________________________________________________________后生效。  发包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________   住所:_______________________________住所:______________________________________   法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________   委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________   电话:_______________________________电话:______________________________________   传真:_______________________________传真:______________________________________   开户银行:___________________________开户银行:__________________________________   账号:_______________________________账号:______________________________________   邮政编码:__________________________邮政编码:_________________________________。 ............
文章TAG:安装合同书样本安装合同合同书

最近更新

  • 丘陵和山地的区别,山地与丘陵有什么区别丘陵和山地的区别,山地与丘陵有什么区别

    山地与丘陵有什么区别2,请问山地跟丘陵的区别何在呢3,山地与丘陵的区别4,山和丘陵的区别是什么5,高中地理丘陵与山地的区别6,丘陵跟山地的区别是什么1,山地与丘陵有什么区别高出海平面500米.....

    经济仲裁 日期:2024-02-08

  • 捷信公司电话,广东捷信担保有限公司的客服热线是多少捷信公司电话,广东捷信担保有限公司的客服热线是多少

    广东捷信担保有限公司的客服热线是多少2,捷信公司总部电话是什么3,深圳外贸信托捷信有限公司的客服电话是多少呢4,捷信公司的咨询号码5,捷信客服电话是多少6,请问捷信客服是多少1,广东捷信担.....

    经济仲裁 日期:2024-02-08

  • 宿迁市是哪里,宿迁是哪个省的宿迁市是哪里,宿迁是哪个省的

    宿迁是哪个省的2,宿迁在哪里3,宿迁市是那个省4,宿迁在哪省5,宿迁在哪里6,宿迁市在哪里1,宿迁是哪个省的目前宿迁市属于江苏省位于江苏省北部希望对你有帮助2,宿迁在哪里宿迁,位于江苏省淮安市.....

    经济仲裁 日期:2024-02-08

  • 地铁站几点关门,广州地铁营业时间是几点到几点地铁站几点关门,广州地铁营业时间是几点到几点

    广州地铁营业时间是几点到几点2,请问地铁站什么时候关门下班3,地铁晚上几点关门4,昆明地铁几点末班5,地铁几点关门6,昆明地铁几点开几点关1,广州地铁营业时间是几点到几点一般是早上6点到晚.....

    经济仲裁 日期:2024-02-08

  • 外贸公司实习报告,求外贸公司的实习周记20篇左右外贸公司实习报告,求外贸公司的实习周记20篇左右

    求外贸公司的实习周记20篇左右2,贸易公司的实习报告3,求一篇暑期外贸实习报告4,进出口实习报告5,外贸公司实习报告怎么写公司的现状及问题6,我是外语专业03级学生跪求一篇在外贸公司的实习.....

    经济仲裁 日期:2024-02-08

  • 西安黑舞厅,西安现还有黑舞厅之类的娱乐场所吗西安黑舞厅,西安现还有黑舞厅之类的娱乐场所吗

    西安现还有黑舞厅之类的娱乐场所吗2,西安红袖黑舞厅3,西安还有黑舞厅吗4,谁知道西安经二路附近那有黑舞厅5,西安火车站周围有没有黑舞厅6,西安哪的黑舞厅好点特别是东郊1,西安现还有黑舞厅之.....

    经济仲裁 日期:2024-02-08

  • 郑州开户,在郑州怎么开户需多少钱郑州开户,在郑州怎么开户需多少钱

    在郑州怎么开户需多少钱2,在郑州做股票怎么开户3,在郑州哪里可以开股票账户啊多少钱4,在郑州中原证券开户怎么办理1,在郑州怎么开户需多少钱上一个回答不好,个人开户把沪深两市的户都开了也.....

    经济仲裁 日期:2024-02-08

  • 车险种,车险有几大险种车险种,车险有几大险种

    车险有几大险种2,车辆基本保险有哪些3,车辆保险有些什么险种4,车辆保险买哪几种最好5,汽车各保险各保什么6,汽车保险有哪些种类1,车险有几大险种8大险种!2,车辆基本保险有哪些国家强制:交强险,车.....

    经济仲裁 日期:2024-02-08